根据甲方承建工程任务的需要，在平等互利，友好合作，长期发展
的基础上，甲方将******有限公司厂房及厂房A项目消防工程进行劳务清包招标，招标内容如下：
一、工程名称： ***有限公司厂房项目消防工程。 二、工程地址：广东省*********
三、结构类型：框剪、框架，地下一层，地上6层 四、建筑面积：57583.12M² 五、应标人资格
1、应配备本工程专职施工队长，须驻工地现场；现场应配置完整的、有经验的技术人员，特殊工种人员必须持证上岗。 2、分包队伍应有一定的垫资及人员调配能力。
3、分包队伍必须具有一定的消防相关专业施工经验，并具备一定的组织协调能力和良好的个人信誉保证。（曾施工过建筑面积2万平方米以上、带地下室等消防工程）
4、分包队伍不能进行二次转包，否则视为合同违约。 六、承包方式及内容
1、承包方式：包清工、包限额领料（甲供材） 、包质量、包进度、包安全、 包文明施工、包辅材（螺丝、胀栓、螺丝、铅油、麻、焊条、铁丝、膨胀丝、胶 带、油漆、砂轮片、切割片、彩条布、嵌缝条、胶水等） (甲方供材主材清单外工程所须材物)、包施工机具、包材料到
场卸车至指定地点。包填写施工过程验收记录、表格、施工日记等竣工资料。
2、承包内容：
2.1 火灾自动报警系统：施工图纸、设计变更、图纸会审纪要等范围内所有 自动报警系统工程内容（如需预埋的含预埋部分）的施工与管理直至该工程一次 性通过消防部门竣工验收为止。
2.2 消火水系统：施工图纸、设计变更、图纸会审纪要等范围内所有有关消防水系统工程内容（消防泵房、屋顶稳压装置、室外消防管网、消防水池与消防泵连接工程均包含在内）的施工与管理直至该工程一次性通过消防部门竣工验收为止。
2.3 防排烟系统：施工图纸、设计变更、图纸会审纪要等范围内所有相关防排烟系统工程内容的施工与管理直至该工程一次性通过消防部门竣工验收为止。
2.4消防气体灭火系统：施工图纸、设计变更、图纸会审纪要等范围内所有相关消防气体灭火系统工程内容的施工与管理直至该工程一次性通过消防部门竣工验收为止。 七、工程质量标准
1、本工程的质量标准为合格，甲方按相关质量标准检查、验收。达不到质 量标准的，甲方将通知乙方限期整改，如果乙方在整改后仍不能达到质量标准的，甲方有权终止合同。乙方需在限期内退出施工现场，退场费用自理。乙方的已完合格工程量将按合格单价的 50%结算。 2、承包班组必须严格按照质量验收标准和施工规范，作好每道工序
施工，每道工序完工后各班组必须先做好自检，互检工作然后通知甲方及监理验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序施工，达不到质量标准必须认真按照验收提 出的整改措施和要求进行整改，至到达到标准为止。
3、接受甲方对质量、安全、文明施工等进行的技术交底、教育和监督，服从指挥。 八、工期要求
乙方应组织足够的人力、物力，以保证进度和工期要求。如果由于乙方原因使工程不能达到形象进度和工期要求，耽误了建设单位拨付给甲方工程款的时间，甲方将按照合同产值的2%对乙方进行处罚。同时乙方将承担由此造成的甲方名誉损失和资金贷款的利息损失。 九、安全生产与文明施工
1、必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程，严格按照安全操作规程施工。负责本班组人员一切安全及伤亡费用。
2、严格遵守各种法律法规，服从总包方及甲方等相关部门的指挥，自觉遵 守和执行总包单位及甲方的规章制度。
3、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案；应为现场施工人员办理意外险并随花名册一并交甲方。
4、进入施工现场必须正确使用和佩戴各种安全防护用品，必须戴好安全帽 和系好安全带，如发现不戴安全帽和不系安全带给予 100 元/人次罚款，违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防
护设施的视情节严重处以 100~500 元罚款。
5、如发现偷盗、打架等违法行为，赔偿相关损失，视情节严重另处以 1000~5000 元罚款，责任人立即退场或交公安处理。 十、材料管理
1、乙方应按照标准化文明施工的要求，对自己承包区域内的材料
分类、分规格型号堆码整齐。每道工序完成必须做到工完场清，能使用的材料必须使用。
2、乙方应提前 7 天向甲方上报材料使用计划，合理安排材料进场时间。甲方供应材料的质量、数量、规格、品种， 经双方确认后交由乙方负责保管与使用，乙方应严格按设计施工图及现场实际情况进行下料， 并以广东省安装工程单位综合基价（2011）损耗量为范围控制目标，确保不浪费材料，并合理使用材料。超出综合计价损耗范围的材料或下料错误造成的损失由乙方承担，工程结算时从乙方工程款中扣除。节余的材料二八分成（20%由乙方所有，80%由甲方所有）。 十一、付款方式
按每月实际完成量支付；在验收后支付至总劳务费 80%；在决算完毕支付至总劳务费 95%；余款在（质保期 2 年）质保期满后付清，保修期满且无质量责任后无息退还。保修期间若有维修责任，甲方以书面形式或以电话方式通知乙方进行维修的，乙方必须在两日之内到场进行维修，否则甲方另行委派他人进行维修的，其维修费用按实际维修费用的两倍从乙方保修金中扣回。 十二 、报价方式
1、预埋： 元/㎡。
注：按建筑面积计算，包括预埋及疏通。 （注：楼层消防主管预留已做好）
2、自动报警系统： 元/点位，防火卷帘门 元/扇
注：非编码设备及端子箱均计算点位。包括消防控制室主机安装调试、智能 系统主机安装调试及相关控制线路的敷设。
3、消火栓系统：消火栓箱（焊接） /套。 注：包括所有管网及阀门的安装进入泵房，灭火器的卸车及摆放。
4、自动喷淋系统、雨淋系统：水喷头 元/个，雨淋喷头 元/个。 消火栓箱（卡箍） 元.
注：包括所有管网和阀门的安装进入泵房，水流指示器、减压阀组、稳压装置的安装，按照喷头个数计算。
5、防排烟系统：风管面积 元/㎡，风机 元/台。 注：包括所有风管、风阀、风机的连接。
6、消防水泵： 元/台。
注：包括泵房所有设备、管件安装，按照水泵台数计算。
7、水泵接合器、室外消火栓：水泵接合器 /套。 注：包括室外消火栓的管网连接及室外消火栓的安装及挖坑。
8、消防气体灭火：发电机房共 元，高低压配电间共 元。 9、工程劳务总价格 元
10、施工队应熟知施工图纸及工作环境，分项报价做劳务费包干使用，一次包死，包工分项有漏项需投标时单列，否则当已包含在其他分
项报价中。 十三、定标原则
1、严格按照招标文件的要求和条件进行评选、择优选用。
2、本次招标合同将授予符合招标文件要求且报价最低的投标者。
合同条款：
******有限公司厂房及厂房A项目消防工
程劳务分包合同
发包方(全称）:广东恒辉建设有限公司 (以下简称为甲方)
分包方(全称）: (以下简称为乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就******
有限公司厂房及厂房A项目消防工程施工事项达成一致，订立本合同，以资
信守共同执行。 一、工程概况
工程名称：******有限公司厂房及厂房A项目消防工程 工程地点：
1、 本工程建于广东省广州市南沙区************，用地总面积为20760.1M²，总建筑面积为57583.12M²。由厂房及厂房A组成。地上6层，建筑高度37.7m，耐火等级为二级；地下一层为设备用房和地下车库，建筑面积8484.85m2，耐火等级为一级。
甲方现场代表 联系电话
乙方现场代表 联系电话 二、分包范围与分包方式
1. 分包范围：施工图中所示的消火栓系统、喷淋系统、消防报警系统、消防通讯系统、消防广播系统、消防联动系统、防排烟和通风系统、防火卷帘、消
防气体灭火等。包括但不限于以下工作内容：
消火栓系统和喷淋系统：包括该项目所有室内部分的消火栓系统、喷淋系统；包括屋顶消防水箱以及与水箱连接的相关管道系统和设备（消防水箱业主提供）的施工；还包括消防泵房内的所有管道、阀门、设备（配电柜及其进线电缆除外）、泵房至室外给水环网的连接；包括室外给水及消火栓环网、室外消火栓的施工；
消防报警系统：包括该项目所有楼层的消防报警、消防通讯、消防广播、消防联动系统等，还包括专用配电室、柴油发电房及储油间的气体灭火系统； 通风、防排烟系统：包括该项目所有通风、防排烟系统； 防火卷帘门：包括该项目所有防火卷帘门；
消防气体灭火
2. 分包方式：乙方采用与工程量清单主材相对应的劳务综合单价包干的劳务费用方式，劳务综合单价应包含但不限于以下内容：人工费、机具费、水电费、临时设施费、安全保障设施费、辅料、耗材、工人保险等（即甲方提供工程量清单中除主材以外，完成消防施工任务的所有内容）。其中人工费包含但不限于以下内容：施工资料、装卸及搬运所有消防设备和材料、管理所有消防设备和材料、制作、加工、达到安装条件的准备、安装、试验、调试、配合验收、施工现场清理、工人的吃住行等。包填写施工过程验收记录、表格、施工日记等竣工
资料。负责本班组人员一切安全及伤亡费用。
三、合同工期
1．合同工期要求：本工程的工期暂定为2013年1月15日-2013年5月25日（共180个日历日），实际开工时间以甲方的书面通知为准。
2．乙方必须按照本合同书约定的竣工日期或甲方盖章确认同意延期的书面文件的工期竣工。因乙方原因不能按期竣工的，乙方承担全部违约责任。 3. 若乙方的实际施工进度明显滞后于正常工期，甲方有权要求乙方赶工，且由乙方承担费用。如果乙方的实际施工进度在采取相应措施都已无法满足时，甲方有权解除合同并停付施工款，并有权邀请第三方进场施工或寻求其他补救措施，合同自甲方解除合同的通知发出后次日自动解除。乙方在接到甲方书面解除合同函后的三天内无条件撤场并撤清现场产权属于乙方的为工程建设服务的设
备设施，否则视乙方授权由甲方处理，由此而发生的所有费用以及相应的违约责任均由乙方承担。 四、技术标准及要求
1. 首先适用国家标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，适用行业标准、规范；没有行业标准、规范的，适用工程所在地地方标准、规范； 2. 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致的损失，全部由乙方承担。 五、质量及验收
1. 工程质量应当达到合同书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担全部违约责任。
2. 乙方听从甲方的现场安排，按规范和图纸要求施工，并服从总包、监理及业主的要求。工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，有权要求乙方返工，乙方应按甲方要求返工直到符合合同条件。因乙方原因达不到合同条件，由乙方承担全部返工费用。返工后仍不能达到合同条件，甲方有权委托第三方进行施工修复，所发生费用全部由乙方承担。
3. 乙方违反相关标准、规范、法律、法规和现场管理制度要求进行施工，造成质量事故由乙方承担全部责任和返修费用，如给甲方或业主造成损失的，则须赔偿全部损失。甲方有权从乙方应得款项中扣回，或作为债项向乙方追讨。 4. 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 5. 工程质量应符合国家和广州市有关消防验收标准，且工程竣工一次性验收合格，因乙方原因未达到工程竣工一次性验收合格，由乙方承担全部违约责任。 六、保修
1．乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程
质量保修责任，质量保修期为******有限公司厂房及厂房A项目工程整体竣工并经政府有关部门综合验收合格之日起2年。乙方按国家有关规定对保修项目、内容、范围进行保修并支付保修金。保修金为施工最终结算价款的5%。 2. 保修期内，乙方应在接到修理通知之后24小时内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分，由乙方支付。甲方在保修期满后30日内结算，在乙方办理完结算手续，并扣除乙方应扣除费用后，将剩余保修金无息退还乙方。
七、安全施工
1. 乙方必须按照国家及地方相关部门的规定给施工人员缴纳保险。 2. 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方全部承担。
3. 乙方应遵守国家及地方主管部门、业主、总包、监理对于该工程的各项管理制度，因乙方原因造成甲方被处罚的，甲方按处罚结果双倍处罚乙方。 4、必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程，严格按照安全操作规程施工。负责本班组人员一切安全及伤亡费用。
5、严格遵守各种法律法规，服从总包方及甲方等相关部门的指挥，自觉遵 守和执行总包单位及甲方的规章制度。
6、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案；应为现场施工人员办理意外险并随花名册一并交甲方。
7、进入施工现场必须正确使用和佩戴各种安全防护用品，必须戴好安全帽 和系好安全带，如发现不戴安全帽和不系安全带给予 100 元/人次罚款，违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护设施的视情节严重处以 100~500 元罚款。
8、如发现偷盗、打架等违法行为，赔偿相关损失，视情节严重另处以 1000~5000 元罚款，责任人立即退场或交公安处理。
八、合同价款
1. 本合同采用劳务总价包干，工程量的形式，合同总价款为（大写）：
人民币 元整，（小写）¥ 元。
2. 本合同价款中的劳务综合单价是政策性文件规定的各项应有费用及招标文件明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用，同时乙方已充分考虑施工期间各类材料、设备的市场风险和国家政策性调整以及施工条件确定风险系数计入劳务综合单价。劳务综合单价不随材料市场价格波动，工资、物价、费率或汇率的变动或政府颁发的任何调价文件而发生变化。劳务综合单价是合同文件的组成部分，用于工程款支付、洽商变更和竣工结算。
3. 合同价款中的劳务综合单价包含但不限于以下本工程可能发生的一切风险费用
（1）为完成合同工期采取的赶工、抢工、技术等各种措施； （2）为保障工程质量采取的技术、工艺、保障等各种措施；
（3）因各种原因造成的停工、窝工、降效、超耗等风险造成的直接、间接损失及因此而采取的各种措施； （4）工程延期造成的各项风险；
（5）车辆冲洗、垃圾外运（密封覆盖运输）、夜间施工、隔音降噪等安全、环保、空调、文明及环保施工的各种措施；
（6）施工人员与车辆办证费、过路过桥费、施工期间遇政策调价调差和工程各类保险等；
（7）交工前的成品保护、卫生保洁等措施；
（8）乙方承包范围内的所有管线可预见及不可预见的预埋、开槽、补槽、打洞、补洞产生的额外工程内容和费用；
（9）其它因市场或天气等原因带来的价格波动风险； （10）乙方完全满足合同要求可能会产生的其它费用； （11）其他一切风险及费用；
九、 付款方式
1．乙方在每月15日前提交当月实际完成量的进度款报表，经甲方审定后在本月起第二个月的15日之前(遇节假日顺延)支付审定进度款的80%。
2．本工程竣工并经业主、监理单位及相关部门验收合格备案并办理相关手续，
乙方按甲方要求提交完整的竣工结算资料后，双方在12个月内办理竣工结算。且乙方须按甲方规定程序办理拨款申请后，甲方支付到结算总价款的95％，余款待各项工程保修期满，完成保修义务，扣除各项应扣费用后，无息支付完毕。 3．上述款项支付时，乙方均须按甲方规定程序办理拨款申请，且提供正式材料及劳务发票予甲方后方可支付。
十、 竣工结算
1．结算方法：
（1）甲方有权根据设计变更或工程实际情况增减工程项目或工程量，结算时对工程量清单中相应工程项目或工程量进行调整，乙方不能因此而对其或其它项目劳务综合单价进行调整。
（2）本工程结算工程量根据实际安装尺寸，按净用量计算。
（3）乙方对本工程的各类风险进行了充分预见并已在合同价款中包含了本工程可能发生的一切风险费用。
2. 结算依据资料：所有工程结算依据资料均须有甲方项目负责人签字且及加盖甲方的项目章，以上资料均须满足甲方对结算依据资料的管理及审批程序。 3. 甲方确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。 4. 因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。
十一、 双方一般权利和义务 1. 甲方工作
（1）负责提供具备施工条件的施工场地，开通施工场地内的公共道路；负责安排、落实施工用的水电。
（2）向乙方进行“文明安全现场”施工管理交底及向乙方传达业主有关工程资料、现场签证等管理审批程序及制度。 （3）及时组织工程技术交底。
（4）协助乙方办理施工所需证件、批件。
（5）甲方须在乙方安装完工后5个日历天内，会同有关单位代表对乙方的工程组织初步验收，并在初步验收通过记录上签字。
（6）单体弱电工程竣工验收合格后15个日历天内，甲方应会同乙方负责将本工程移交给业主并协助业主移交给业主指定的商管公司。
（7）甲方应迅速将总包、监理、业主所发的工程指令中有关乙方的部分传送给乙方，并确保该类指令迅速得到执行。 2. 乙方工作
（1）乙方应按照相关标准、规范、法律、法规和现场管理制度要求组织施工，
及时向甲方的项目经理或其指定人员提供工程进度计划及相应统计报表，且必须按甲方确
认的进度计划组织施工，并接受总包、监理和业主对进度的检查监督。 （2）乙方应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操
作规程》、该工程的安全规定及其它法规规范，采取有效的安全措施，应保证施工区域的安全防卫，确保进入施工现场所有人员的安全。乙方必须服从甲方因安全原因发出的任何指令。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和个人伤害，由乙方承担全部责任及由此发生的全部费用，并另行赔偿因此给甲方和业主造成的损失。
（3）本工程的临时设施由乙方自行搭设，但其搭设之方位、面积范围和标准
等必须事先征得甲方的认可，乙方必须服从甲方的管理及协调，以达到文明现场的要求。根据工程建设实际情况，有关临时设施须拆除，则乙方须按甲方指令无条件拆除，甲方不给予任何补偿。
（4）乙方须自行负责在总包指定的临时用电和用水的接驳点安装分水、电表，实行挂表计量，并负责所需的接驳喉管及电线，在完成工程后，按甲方之指示，清除一切遗留在自身施工区域内的垃圾材料到甲方指定地点，承担因自身原因违反环境卫生管理部门的有关规定及现场管理制度造成的损失和罚款。水电费由乙方直接向总包支付。
（5）乙方须遵循交通、设施管理部门关于道路使用、车辆停泊、使用时间等的条件限制，并负责提交所需申请及承担相关费用。乙方须自行安排及协调一切交通、运输及保护事宜。乙方须遵守地方政府和有关部门对环卫和施工噪音等管理规定。否则因此引起的各种罚款由乙方负责, 因乙方过失而使有关方面向甲方和业主收取费用，甲方可从应付给乙方的款项中扣除，或作为债项向乙方追讨。
（6）乙方应承担本工程范围内的施工的人员、材料的保险。 （7）乙方必须确保施工现场文明，达到重庆市相关规范的要求。
（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
（9）乙方应充分预见本工程施工中可能存在的一切非不可抗力风险，并做好足够的保全措施，以利于工程的施工并保证整体施工质量。
（10）乙方与其它专业施工方密切配合，不得互相推诿，否则甲方有权终止合同，一切损失由乙方负责。施工过程中，因乙方未通知各交叉施工单位先行施工而造成返工，返工费用全部由乙方承担。
（11）乙方需根据现场情况及施工图纸自行进行工程承包范围内的打洞补洞工作，若原有的预留预埋洞口无法使用需新开设洞口及补洞的自行处理，不计入总价中。
（12）施工过程中，如果实际现场尺寸与设计施工图纸尺寸不同时，乙方应及时通知甲方、监理和业主，否则由此导致的一切后果均由乙方承担。
（13）工程需验收的，乙方应提前3天书面通知甲方，否则，所引起的延误责任，由乙方承担。
（14）单体工程竣工验收合格前5天，乙方须将自行整理的竣工资料移交给甲方，因乙方自身原因，致使其承包范围内的竣工资料不完整或不合格，乙方须无条件在甲方的要求期限内补充及完善，如乙方未能完成，则视为乙方施工逾期。 （15）已完工工程未交付甲方初步验收之前，乙方负责成品保护，保护期间因乙方自身原因发生损坏，乙方须自费予以修复。甲方在甲方初步验收前使用，发生损坏的修理费用，由甲方承担。
（16）乙方应做好场地内已有建筑、已完工成品等的保护。 （17）乙方保证本工程中与自己相关的部分通过竣工验收。
（18）无论出现何种情形，乙方均需按时向本工程涉及的施工人员支付工资（特别
是农民工工资）。因乙方拖欠民工工资等原因造成劳资纠纷或造成损失或对甲方造成影响，乙方应承担由此产生的全部责任（包括工程建设中、工程交付使用中、质量保修期内）。
（19）乙方项目负责人须参加由甲方组织的项目部例会，因故不参加的，必须提前4小时书面通知甲方。乙方以下人员，经甲方要求后必须在24小时内调离本工程范围。该等人员指甲方确认无法胜任岗位的工作者，或不能积极配合甲方工作的管理者，或违反甲方、业主工地现场管理规定者，或与本工程无关的人员。
（20）乙方不履行上述各项义务，造成工期延误和工程损失，应对甲方的损失给予赔偿。乙方因履行本合同约定之义务而产生的费用，全部由乙方承担。
十二、材料设备供应
1. 甲方供应主材
（1） 甲方负责工程量清单中主材的采购，应在到货前24小时通知乙方，由
乙方现场代表与甲方共同办理货物的书面交接。
（2） 乙方负责主材到达工地后的装卸、搬运及保管，办理书面交接后因乙
方原因发生丢失损坏，由乙方负责赔偿。
（3） 交接给乙方的主材数量多于实际安装的主材数量时（加工安装余量因
素考虑在内），视为材料丢失，由乙方负责赔偿。 2. 乙方采购材料
（1）乙方负责工程量清单中除主材以外的完成消防工程所有材料的采购，应按照合同约定及设计和有关标准要求采购，对材料质量负责，并提供产品的报验资料。
（2）乙方采购的材料，应符合技术要求中业主规定的品牌。乙方采购的材料必须经过业主对乙方送样确认后方可采购，否则业主有权不予认可，由此产生的损失由乙方承担。
（3）乙方负责采购的材料与设计或标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的全部费用，并承担延误工期的责任。
（4）乙方采购的材料在使用前，应按监理的要求进行检验或试验，不合格的
不得使用，检验或试验费用由乙方承担。
（5）监理发现乙方采购并使用不符合设计和标准要求的材料时，有权要求乙
方负责修复、拆除或重新采购，由乙方承担发生的全部费用，并承担延误工期的责任。
（6）乙购材料运至现场时，还应由乙方现场代表、甲方代表、总包代表、监理代表，按照相关规定抽检，如有发现不合格的，乙方须立即清理出场。乙方采购材料到场检验不合格造成的退换货及整改费用和工期延误损失等均由乙方自行承担。
十三、组成合同的文件
1. 组成本合同的文件包括： （1）本合同书及其合同附件 （2）标准、规范及有关技术文件 （3）图纸 （4）工程量清单 （5）劳务综合单价
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件是
相互说明、相互解释的，如有不清或互相矛盾之处，以甲方发出的指示进行解释。 2. 图纸
乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，应将全部图纸退还给甲方。
十四、违约、争议和合同解除
1．违约
1.1 本合同中关于甲方违约的具体责任如下：
（1）甲方不及时将业主代表所发的工程指令中有关乙方工程的部分传送给乙
方而给乙方和业主造成的损失，由甲方承担；
（2）甲方无正当理由不按合同约定支付工程款及竣工结算价款给乙方和业主造成的损失，由甲方承担；
（3）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。 1.2 本合同中关于乙方违约的具体责任如下：
（1）乙方施工质量不能一次性达到国家相关的质量验收标准，乙方应向业主方支
付相当于工程总额的10%的违约金并无条件返工至工程质量合格为止或由甲方另行委托第三方进行返工，费用由乙方承担，且不免除乙方因此而导致的工期延误责任。
（2）因乙方的施工质量或经多次整改未达到合同所规定的要求，甲方认为乙方无能力完成后续施工任务，业主有权要求甲方解除合同，并要求乙方支付违约金、补偿金。违约金补偿金标准如下：按合同总价款的2.5%计算。同时乙方在接到经业主批准的甲方下发的书面解除合同的通知后三天内无条件退场，并清理完施工现场属于乙方所有不能构成工程实体的材料设备等及将工程妥善交给甲方和业主，否则视为乙方自动放弃对该等材料设备等的所有权并委托由甲方处理。
（3）乙方应严格按合同约定的工期完成任务，否则每延迟一天向甲方按最终结算价款的千分之五支付违约金，并赔偿损失。乙方在关键节点的工期延误扣除的违约金可在工程整体竣工达到合同工期要求时返还，返还时间为工程竣工结算完成后。
（4）乙方不执行或不及时执行业主或甲方代表的指令而给甲方和业主造成的损失，由乙方承担。
（5）无正当理由乙方不得擅自终止合同，擅自终止合同属违约，乙方不但应承担甲
方重新发包乙方未完工程而增加的所有费用，并且应向甲方赔偿因合同解除所造成的直接及间接的损失，及向业主支付未完工程款的2.5%的违约金。 （6）以上违约如有发生，违约金及损失等费用可一并在竣工结算中扣除。 2. 争议和合同解除
2.1 在合同执行中，如发生纠纷，双方应友好地协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
2.2 由于战争、自然灾害、国家政策的调整等不可抗拒的因素，致使合同无法履行，经双方协商一致后，本合同可以提前终止或解除。
2.3 在不影响甲方和业主取得工期延误赔偿金和赔偿权利的条件下，遇到下列情况，甲方有权解除合同：
（1）乙方延期开工，或施工进度缓慢，虽给予书面提醒，但乙方拒绝满足甲方要求，甲方认为乙方不可能按时完成合同工期的。 （2）如果乙方停工3天以上，停工理由不被甲方接受。
（3）如果乙方撤离工程，或放弃工程，或证明乙方没有施工能力。 （4）乙方被证实其施工管理混乱，甲方认为其会对甲方及业主的声誉造成不良影响的或施工质量难以保证。
（5）《中华人民共和国合同法》规定的其他法定事由。
2.4解除合同时，甲方以书面形式通知乙方即可，无需采取其他措施或做出进一步解释，合同于通知发出次日自动解除。
十五、合同份数
本合同一式 四 份，具有同等效力，由甲乙双方各保存 二 份。 十六、合同生效
合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点：
本合同经甲乙双方约定签字盖章后生效。
甲方：（公章） 乙方：（公章） 地址： 地址： 法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人： 电话： 电话： 传真： 传真： 开户银行：_____________________ 开户银行：_____________________ 账号： 账号：
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容